改造工程施工合同(精品15篇)

改造工程施工合同(精品15篇)。

?? 改造工程施工合同

甲方： 乙方：

為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據相關法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議，望雙方共同遵守。

一、 工程名稱：

二、 承包工程內容：

三、 承包及付款方式：包工包料，暫估價為 萬元，每月按實際完成工程量的%支付進度款。

四、 工 期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

五、 工程質量

1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。

2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后，方可進行下一道工序。

3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發現不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

六、 工程造價

1、 工程承包預算造價執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。

2、 工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。

七、 工程款撥付

1、 工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

九、 本合同一式四份，

甲、乙雙方各執二份。 甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日

?? 改造工程施工合同

1、工程名稱________________。

2、工程地點________________。

3、工程計劃批準單位及文號______________。

4、工程范圍和內容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

?? 改造工程施工合同

甲方：______________

身份證號碼：

乙方：______________

身份證號碼：

為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任和權利，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。

1、工程名稱：武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現場指定)

2、質量等級

乙方必須按甲要求和有關操作規程、技術規程、技術規范施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級。

3、合同價款：

3.1合同造價定為

3.2簽約后，按照本合同約定的計價標準執行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。

4、工程結算：

4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算，出土點入土點的位置由雙方共同商定。

4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用，工程結束時頂管費用全部結清。

5.進度計劃：乙方于開始施工，中間不得間斷停工，隨時接受甲方檢查、監督。

6、質量與檢驗：乙方所頂的管道，必須保證管道暢通，無變形，乙方負責穿過12鐵絲，否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。

7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》，按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。

7、(2)乙方必須設立施工現場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員在現場施工。施工過程出現任何安全問題有乙方負責。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

?? 改造工程施工合同

發包方(以下簡稱甲方)：____

承包方(以下簡稱乙方)：____

為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

一、工程名稱：____

二、工程地點：____

三、工程施工范圍及技術要求：____

詳見施工圖紙及工程量清單。

四、工程造價：____

本工程預算價為__萬元整)(詳見工程預算書)。

五、承包方式：____

包工包料。

六、結算方式：____

本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

七、付款方式：____

工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

八、工程工期：____

工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求：____

1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

十、其它事項：____

1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：____施工圖紙及工程預算書

甲 方(蓋章)：____

乙 方(蓋章)：____

法定代表人(簽字)：____

法定代表人(簽字)：____

簽訂日期：____

?? 改造工程施工合同

承包方(甲方)

施工單位(乙方)

為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

一、工程名稱： 山韻佳苑B區

二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米

三、工程內容范圍：

四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)

五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元

六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。

七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。

九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。

十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

十三、違約責任：

1、按《經濟合同法》。

2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

3、乙方責任：

(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。

(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

十四、解決合同糾紛方式：

(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

(3)可向無錫人民法院起訴。

十五、其它：

1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。

3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

4.乙方不開據工程發票。

5.送樁部分超出2.5米按實結算。

十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。

十七、本合同訂立時間

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

?? 改造工程施工合同

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

第一條合同依據

本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

第二條工程名稱、地點和范圍及內容

一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

三、工程范圍及內容:

1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

第三條承包方式

本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

第四條雙方協作事項

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有

有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第五條違約責任

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

第六條發生經濟糾紛處理方式

如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第七條施工工期

本工程xx年xx月xx日前完工。

第八條工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第九條安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十條工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

第十一條合同份數

本合同正本2份，雙方各執正1份。

第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲方：（公章）

乙方：

負責人：（簽章）

負責人：（簽章）

日期：

?? 改造工程施工合同

甲方：________________

乙方：________________

為鞏固和發展原料________生產，保障原料________及農用物資、農副產品及時得到運輸，甲方將對戶肯村委下片區蔗區道路進行投資修復。本著互利互惠原則，經甲乙雙方協商，達成以下施工條款;

一、工程項目及投資標準

村委________區________區道路修復，修復里程以實際修復丈量為準。

修復標準按老路寬度修復、填平，保證拉甘蔗大車通行暢通無阻。

修復費用為每公里________元。

付款方式：開工起10日后付20%，道路修復完工且經驗收合格后付50%，其余費用至榨期結束后一次性付清。

二、工程質量要求

維修路面必須平整，寬度需保持原路基寬度;清除路邊雜草、樹木等障礙物;確保車輛正常運蔗。

三、工期要求

施工時間必須在協議簽定后3天內開始動工，即________年________月________日動工，于________年________月________日施工結束并通過驗收使用。

四、甲方職責

1、甲方委派某同志及村委某同志進行工程質量及進度監督，同時由村委協調好相關事宜。

2、按合同要求辦理物資手續并支付款項。

3、工程結束組織相關人員驗收。

五、乙方職責

1、乙方必須遵紀守法，并具有施工資質、相對穩定的技術力量和施工設備。

2、乙方必須服從甲方委派人員的指揮、調配，不合格路段及時返工。

3、乙方根據施工項目、質量要求，按質、按時、按量完成施工任務。

4、乙方自行承擔施工過程中的安全責任。

六、約定事項

1、乙方不按合同要求按時、按質、按量完工，甲方扣除總工程款的20%。

2、乙方在施工期間機械損壞，必須在3天內修好并正常施工，損壞較嚴重的必須組織其他機械正常施工，否則，甲方將終止合同，拒付所有款項。

3、乙方按國家法律法規上繳稅款。

4、甲方不按付款辦法執行，造成乙方停工，由甲方負責。

5、未盡事宜雙方協商解決。

本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方簽名蓋章：________________

乙方簽名蓋章：________________

________年________月________日

________年________月________日

?? 改造工程施工合同

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

經甲乙雙方共同協商，甲方同意將下列工作承包給乙方完成，為了更好地完成此工作，雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。

一、工作內容與勞動報酬。

（1）地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格，人工費單價元/米。水溝按雙邊計算。

（2）地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑，要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/立方米。

（3）地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑，要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/平方米。

（4）水溝抹灰，要求水溝底最溥處厚度5cm，按1%坡度找坡，表面用水泥粉壓光，水溝口要抹成放蓋板的子口，水溝口要平直光滑。人工費單價元/米。

（5）集水坑抹灰，口部做法與水溝口一樣，人工費單價元/個。

（6）不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰，要求灰面光面。人工費單價元/平方米。

（7）水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價元/塊。

（8）墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm，厚度9mm，表面水泥粉壓光。人工費單價元/米。

二、施工質量標準及承包責任要求。

（1）以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設，混凝土厚度定點的費用，以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。

（2）以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。

（3）乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。

（4）地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求：

1、根據水溝位置，分設地面找坡方向，然后定出地面標高灰餅，灰餅間距2米設置一個。

2、地面做4cm高分水坡面，水溝完成面寬度20cm，坡向集水坑，不得有積水。

3、澆砼要分段澆筑，每段均按同一個方向澆筑，使得混凝土能同一個方向先后凝固，方便面層找平。表面找平時，有積水的地方要吸光表面水，然后補充砂漿，用鋁合金方刮平。避免積水的地面凝

4、待混凝土開始凝固可以站穩人腳時，即對混凝土表面進行打磨，灑水泥粉，固后起皮。

5、完成地面不得有積水，不得起皮，表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整，且不能污染墻面。

（5）如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面，則按每個位置處罰100元。

三、施工進度要求及工資發放方式。

乙方按甲方要求從地面定點開始，20天內完成本合同的（1）至（5）項內容，（6）至（7均數）項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工，甲方則有權終止施工合同。

由于該合同工程施工期較短，人工費結算一次性完成，在整個地面完成，包括所有手尾工程全部完成后，10天內結算人工費。

乙方當施工完成每項工作內容時，應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收，驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發現施工質量不合格，項目部會發出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改，整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收，驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。

工程量計算方法：按實際地面的可見面積計算（地面+高低差面），澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。

四、甲乙雙方責任及施工條件

（1）甲方提供施工場地及施工材料。

（2）甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。

（3）甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用，完工后乙方必須按數歸還，否則按價賠償。

（4）甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。

（5）甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。

（6）甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險（保險范圍由保險公司指定，如超出保險范圍由乙方自負，與甲方無關。）

（7）甲方指定地方給乙方自行做飯，乙方炊事員、炊具及柴火（煤氣）自理。

（8）乙方必須自帶施工用的小型工具（如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等）

（9）乙方按工程施工規范及技術交底進行施工，做到工完場清，節約使用材料。

五、安全文明施工管理有關規定

（1）凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲，送公安部門處理。

（2）乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡，由乙方負責人到工地辦公室統一辦理。其中安全帽10元，工作卡5元，共15元作為押金，在乙方人工費中扣押，在乙方人員退場時歸還領用物品時統一退回押金。如領用物品損壞，則按價賠償。

（3）乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規程且不聽指揮的，每次給予50元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。

（4）不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發現，每次給予乙方500元的處罰。

（5）乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反，按條例規定處罰。

六、合同生效與終止

本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。

七、合同份數

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

八、合同爭議

（1）甲乙雙方若因故不能履行合同，應征得對方的同意，并賠償另一方的損失，損失大小由雙方協商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務，可隨時取消乙方施工資格，并按本合同第三條結算乙方人工費。

（2）本合同解釋權在甲方，乙方需詳細閱讀以上各條款，一經簽字即視為認可。因

甲方乙方

代表簽名：代表簽名：電話：電話：

合同簽訂日期：20xx年x月x日

?? 改造工程施工合同

甲方（發包方）：_________________

單位名稱：_________________

電話：_________________

住址：_________________

通訊地址：_________________

乙方（承包方）：_________________

法定住址：_________________

法定代表人：_________________

職務：_________________

聯系人：_________________

身份證號碼：_________________

電話：_________________

通訊地址：_________________

郵政編碼：_________________

第一條工程概況

1、工程地點：_________________市_____________區（縣）_____________路_____________號_____________樓_____________室。

2、住房結構：_________________房型_____________房_____________廳_____________套，施工面積_____________平方米。

3、工程造價：_________________家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：_________________總價款：_________________元，大寫（人民幣）：_________________。其中：_________________材料費：_________________，人工費：_________________，管理費：_________________，設計費：_________________，垃圾清運費：_________________，稅金：_________________，其他費用：_________________。（詳見附表三：_________________家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

4、工程承包方式：_________________雙方商定采取下列第_____________種方式。

（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

5、工程期限_____________天。開工日期_____________年_____________月_____________日，竣工日期_____________年_____________月_____________日

第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____________種方式提供：

1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____________年_____________月_____________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙）。

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

3、施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權利義務

1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

3、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運。

5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條乙方權利義務

1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。

2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

5、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程

6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8、乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造。

9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。

第五條材料的提供

1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提。

3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_____________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。

4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

第六條工期延誤

1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條質量標準

（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

第八條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。

（2）油漆、面層涂料施工前驗收。

（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

2、保修

（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：_________________工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：_________________工程保修單）。

（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式

1、竣工驗收后_____________日內，甲方支付相當于總價款_____________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

2、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3、雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

第十條違約責任

1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_____________%的違約金。若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

2、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的`質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十一條附則

1、本合同簽訂后工程不得轉包。

2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。

4、合同履行完后自動終止。

5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方（簽字）：_________________

乙方（蓋章）：_________________

法定代表人（簽字）：_________________

委托代理人（簽字）：_________________

簽訂地點：_________________

簽訂地點：_________________

_________________年__________月__________日

_____________年__________月__________日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_________________

委托代理人（簽字）：_________________

聯系電話：_________________

簽訂地點：_________________年__________月__________日

?? 改造工程施工合同

施工單位：(乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關規定，雙方就完成邊坡支護項目施工有關各項事宜，甲乙雙方本著友好合作與互惠、互利的原則，經充分協商達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程項目：

1.3工程地點：

1.4工程量：

1.5工程質量：

第二條承包方式包工包料

第三條承包范圍：

第四條工程工期

4.1有效工期總天數為天，本合同工程定于____年__月__日開工，于____年__月__日竣工。如不能按期開工，工期以實際開工之日起計算。

4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額為元;乙方按合同工期每延期一天，乙方應支付甲方的罰款金額為/元。

4.3若由不可抗拒的自然條件(如雨和地下障礙物等因素)影響工程施工，工期可順延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延誤工期，由責任方承擔并按4.2條費用標準向對方支付損失.

第五條工程價款及結算

5.1工程單位造價：

5.2工程總價款5.3付款方式:雙方按國家和當地政府有關主管部門現行規定,在合同生效后,甲

5.4結算:最終結算以現場實際完成并經甲方現場負責人簽證的工程量做為依據.

第六條甲方責任與義務

6.1負責現場的"三通一平"工作,確保施工正常用水用電和道路暢通。如現場

6.2負責辦理工程開工、環保等手續，向乙方提供施工現場工程地質和地下管網

6.3負責向乙方提供地質勘察報告及施工圖紙。

6.4負責采購工程施工所需的工程材料，并提供產品合格證明，如與設計和規范

6.5負責建筑物地基處理場地軸線、輪廓線(含承臺邊界線)的測量放線工作，

6.6對工程質量進行監督檢查，協助乙方及時解決施工中出現的難題。

6.7按照合同要求及時向乙方撥付工程款。

6.8負責施工現場擾民和民擾的處理，協助乙方解決住宿問題。

6.9負責補償因甲方原因的設計變更給乙方造成的停工、窩工期內的人員工資及

第七條乙方責任與義務

7.1做好施工準備工作。

7.2派齊工地各類管理人員按施工組織設計及有關規范組織施工,保證施工質量,

7.3工程完工經甲方驗收合格和甲方按合同撥付工程款后及時向甲方提供工程

7.4對施工安全負全部責任,由此造成的工程施工和人工傷亡等事故獨立承擔責

7.5做到施工現場的文明施工與衛生整潔,承擔違犯有關規定的罰款。

7.6保證工程工期,因自身原因延誤工期時工期不得順延。

第八條爭議

8.1甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可采取下列一種方式解決。

第一種爭議解決方式：向/仲裁委員會申請仲裁。

第二種爭議解決方式：向濰城區人民法院起訴。

雙方約定按第二種爭議解決方式解決。

第九條違約

9.1甲方或乙方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因違約給對方造成的全部經濟損失。除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

第十條合同份數

10.1本合同共四份，雙方各保存二份，具有同等法律效力。

第十一條補充條如下：

第十二條合同生效與終止

12.1本合同自簽定之日起生效。

12.2工程完工經檢測合格并結算余款付清后，本合同即告終止。

第十三條未盡事宜雙方協商解決。

甲方(章)：乙方(章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同簽定日期：____年__月__日

?? 改造工程施工合同

發包人：_________________(以下簡稱甲方)

承包人：_________________(以下簡稱乙方)

甲乙雙方為了發揮各自的優勢，達到共同發展、自負盈虧的目的，確保優質高速完成的施工任務，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則，甲方決定將該圍欄安裝透視網、綁扎藤條、鋼管刷漆等全部施工任務，委托與乙方實行施工合作。經甲乙雙方友好協商，達成如下協議，以資共守。

一、工程名稱：_________________

二、工程地點：_________________

三、工程內容：圍欄安裝透視網、透視網上綁扎藤條、圍欄鋼管刷漆等工序。

四、結算單價：每米_____元計算(此單價含專業增值稅_____%的稅)，結算數量以現場實際為準。

五、合同約定期限：自簽訂合同之日起至工程竣工驗收合格。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：_________________(公章)

乙方：_________________(公章)

ZwB5.cOm編輯們都在做筆記的專題:
• 工程施工安裝合同?|?弱電工程施工合同?|?路燈安裝工程施工合同?|?節水灌溉工程施工合同?|?改造工程施工合同?|?改造工程施工合同

委托代表人簽字：_________________

委托代表人簽字：_________________

電話：_________________

電話：_________________

簽訂日期：_________________

?? 改造工程施工合同

甲方：____________________

乙方：____________________

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。

1、項目概況

項目名稱：________________________

項目地點：________________________

2、合同范圍

主要合同內容

具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。

主要施工工序以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。

主要工程量：________

合同工期

開工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日。節點控制工期見下表：

工期延誤

如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：

a、重大設計變更;

b、不可抗力;

c、由于業主原因要求停工;

d、甲方書面同意工期順延的其它情況。

乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。

因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。

業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。

3、承包方式

根據本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。

若在合同簽訂個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。

4、合同價格

合同總價

合同總價：________(人民幣)大寫元，小寫：________(含____%稅金)，固定總價/暫定總價。

合同單價

合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。

稅費的承擔

營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%;甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。

5、雙方權利與義務

甲方權利與義務

甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。

甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。

甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。

甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。

雙方約定甲方的其他權力與義務：

乙方權利與義務

在本合同簽訂后日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。

乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。

乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。

乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。

雙方約定乙方應做的其他工作：

6、施工輔助設施

施工供水

施工供電

施工用風

現場施工道路

施工住房

其它：

7、材料供應

本合同工程施工所需的統供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。

其他：

8、施工設備

本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場后，應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則應承擔相關違約責任。

乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求，不得隨意進出特定區域和亂停亂放。

其它：____________________。

9、質量要求

質量目標與要求

本工程質量標準按執行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率____%(優良率達%)以上，工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主合同條款補充具體工序的標準、要求)

質量檢查與驗收

乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。

本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料)，費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。

本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。

本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。

10、安全生產與文明施工

乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準，遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》，見附件c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故，該保證金不退還。

其它要求：____________________。

11、職業健康與環境保護

職業健康

乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》，見附件d，作為本合同的組成部分。

其他要求：

環境保護

在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時，乙方應提出安全、環境防護措施方案，經甲方批準后實施，發生的相應費用由乙方承擔。

其他要求：

責任劃分

乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用，包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。

12、技術條款

對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準，對本合同同樣有效;對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件e。

13、乙方人員工資保障措施

乙方施工人員工資發放形式

工資保證金

乙方同意：由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金，如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的%，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。

14、資源配置

乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置，相關費用由乙方承擔。

人力資源投入

機械設備資源投入

15、施工協作

乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。

其他要求：

16、工程量確認

甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結果有效。

乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照條上報已完工程量報表，經甲方部門校核，經部門審核，經批準方作為結算依據。

17、違約責任

甲方違約責任

若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。

由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。

雙方約定的甲方的其他違約責任。

乙方違約責任

乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的，每發生一起承擔違約金____元至____元。

乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金____元及由此造成甲方的全部損失。

雙方約定的乙方的其他違約責任：____________。

18、其他

本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。

本合同簽訂地為甲方法人住所地：____省____市____區(縣)

甲方：乙方：

(公章) (公章)

法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

日期：日期：

?? 改造工程施工合同

合同編號：_____________訂購方：________________(以下簡稱甲方)

承攬施工承方：_________________(以下簡稱乙方)

根據《*******合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律，法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，雙方達成以下合同條款。

第一條工程名稱：_________________

第二條工程地點：_________________

第三條工程價款及支付方式

1工程價款合同價款￥大寫

2支付方式工程驗收后付合同金額的，余下在工程驗收后天內一次付清。

第四條工期工程期限為天，即合同生效時間為第一天計時，至第天止為工期。

注：_________________工期間如遇不可抗力因素雨，冰雹，四級以上大風，停電，地震等或甲方原因造成停電等原因，工期順序后延。

第五條雙方責任

甲方責任：_________________

乙方責任：_________________

工程驗收：_________________

第六條違約責任：_________________

第七條保修

1保修期：_________________

2保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

甲方簽章：_________________負責人簽章：_________________身份證號：_________________手機;

乙方簽章：_________________負責人簽章：_________________身份證號：_________________手機：_________________

_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

?? 改造工程施工合同

發包方/業主（甲方）：

承包方________________（乙方）：________________________

工程名稱：________施工許可證號：________________

工程編號：________乙方營業執照證號：________________

承包工程內容：________

鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術規范及國家和北京市有關規范承建_______________________型）________精裝修工程，并已接受承擔該項工程之施工、完成及補修的投標書。

甲、乙兩方根據中華人民共和國及北京市地方有關法律、法規并結合本工程具體情況，通過友好協商，達成以下協議：

一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務和利益及在本合同所列出的合同條款約束下，愿意按甲方要求、工程范圍、技術規范、圖紙、國家和北京市有關規范及其它議標文件要求承包本合同內所列的工程。

二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關合同條款按時及按規定支付乙方人民幣（或_______________________元）整（以下簡稱工程造價）作為乙方承包完成本合同所列的工程。

三、本合同所列出合同條款，為本合同書不可分割的一部分，如果本分包合同條款與“北京市建設施工合同”版本不一致，甲、乙兩方同意以本合同條款為準。

甲方法人代表簽字：________乙方法人代表簽字：________________

甲方單位蓋章：________乙方單位蓋章：________________

日期：________________日期：________________________________

?? 改造工程施工合同

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定。本著自愿、公平、平等和誠實信用的原則，雙方就

的部分改造及維修工程施工達成如下協議：

一、工程概況

工程名稱：維修及改造工程

工程地點：臨港經濟開發區（具體地點？）

工程內容：

二、合同工期

開工日期 年 月 日、竣工日期 年 月 日。

三、工程價款

人民幣（大寫） 元（小寫） 元。

四、工程質量及驗收標準

工程內容所涉及的工程質量標準參照國家現行相關驗收標準執行。工程中分項保修期限按照國家標準執行。

五、施工方式

按甲方提供的預算表、工程量清單中所列出的全部項目及要求施工，采取包工、包料、包質量、包安全的`施工總承包方式 。

六、付款方式

工程施工驗收合格后30日內付至合同價款的90%，剩余10%作為保證金，一年后無息付清。

七、材料供應約定

1.乙方采購的材料，應為符合本項目要求、并符合國家相關標準的合格產品。

2.凡乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失全部由乙方承擔。

八、承包方責任

1.乙方應該嚴格按照甲方的工程設計要求及國家現行相關技術規范組織施工。

2.乙方應保證工程質量，試用合格材料達到國家規定的合格標準。

3.乙方承諾保修期為 年，在保修期內除用戶使用不當導致損壞外乙方應在48小時內無償維修。

九、發包方責任

1.甲方應該確保乙方施工的外部環境要求，做好施工場地的民事協調，確保乙方施工的順利進行。

2.甲方按照協議約定的時間向乙方支付工程款及質保金。

十、安全責任

1.甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

2.乙方在施工期間應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

3.在施工生產過程中因乙方違反有關安全操作規程、消防條例等過失引發的安全或火災事故，乙方承擔一切安全法律責任及經濟損失。

十一、違約責任

1.本合同簽訂后，乙方不得將本工程對外轉包，如有轉包，甲方有權終止合同，其履約保證金不退，已完成的工程量不予驗收和結算，責任全部由乙方自負。

2.乙方必須按時按質完成本工程，如質量不合要求，由乙方自費返工。工程未達到質量標準，甲方不予支付工程款；因乙方組織管理不當，造成質量、工期無法完成，甲方有權終止合同，已完成的工程量不予驗收和結算。

3.乙方應嚴格按照合同工期完成施工任務，無故每拖延一天，向甲方賠償損失人民幣 元（ 元）。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工，或因甲方原因導致施工延誤的，工期則可以相應順延。

十二、爭議解決

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方本著友好合作的原則協商解決或請有關部門進行調解。

2.合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政部門調解。協商或調解不成時，提交甲方所在地仲裁委員會裁決。

十三、其他事項

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式陸份，甲方肆份，乙方貳份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）

法定代表人（簽字）：

簽訂日期： 年 月 日

乙方（蓋章）

法定代表人（簽字）：

簽訂日期： 年 月 日

推薦閱讀: 路燈安裝工程施工合同（通用15篇） 工程施工安裝合同(錦集13篇) 節水灌溉工程施工合同(收藏6篇) 交通工程施工方案（熱門7篇） 粉刷工程施工方案（熱門十三篇） 2025工程施工組織方案(范本13篇)

欲了解改造工程施工合同網的更多內容，可以訪問：改造工程施工合同

熱門標簽: 工程施工組織方案 保溫工程施工方案 交通工程施工方案 弱電工程施工協議 粉刷工程施工方案 頂管工程施工方案